Missions

MAÎTRE D'OEUVRE DE CONCEPTION BATIMENT ET VRD

Faisabilité & Avant-Projet Sommaire

Proposition d'études géologiques et topographique au regard des différentes contraintes du programme et du site
Estimation provisoire en concertation avec l’architecte du coût prévisionnel des travaux.

Avant-Projet Définitif

Vérification de la compatibilité de la solution retenue avec les contraintes du programme et du site ainsi qu'avec les différentes réglementations.
Avis technique sur les définitions proposées par l’architecte.
Coût prévisionnel des travaux en concertation avec l’architecte décomposé par corps d'état en conformité avec le coût prévisionnel objectif fixé dans la phase d'étude précédente.

Etude de projet

Implantation et encombrement en concertation avec l’architecte de tous les éléments de structure et de tous les équipements techniques.
Tracés des alimentations et de tous les fluides et coordination des informations et contraintes nécessaires à l'organisation spatiale des ouvrages
Documents descriptifs (CCTP) par corps d'état
Cadres de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) par corps d'état et par phase de travaux, avec les éléments quantitatifs propres à chaque article, en cohérence totale avec les articles des documents descriptifs (CCTP)
Coût prévisionnel des travaux décomposé par corps d'état
Calendrier de réalisation de l'Ouvrage

Assistance au Maître de l'Ouvrage pour la passation des marchés de travaux

Assistance au Maître de l'Ouvrage pour la préparation de la sélection des candidats
Analyse de la qualité des candidatures
Préparation d'un dossier de consultation par corps d'état
Analyse des offres des entreprises et rédaction du rapport d'analyse

MAÎTRE D'OEUVRE D'EXECUTION

Visa et direction de l'exécution des travaux

Analyse des documents d'exécution et des ouvrages entrepris
Vérification de la production par les entrepreneurs des documents prévus à leur contrat
Vérification de l'exécution des travaux en conformité aux prescriptions du ou des contrats de travaux
Coordination de la réception du montage et du raccordement du matériel sur le chantier
Préparation des ordres de service, procès-verbaux et constats contradictoires nécessaires à l'exécution du ou des contrats de travaux
Organisation et direction des réunions de chantier, réalisation et notification des comptes rendus afférents
Vérification des projets de décomptes mensuels présentés par les entrepreneurs
Vérification des projets de décompte final présentés par les entrepreneurs
Traitement des réserves éventuellement formulées par l'entrepreneur en cours d'exécution des travaux et sur le décompte général
Traitement des litiges sur l'exécution ou le règlement des travaux notamment par instruction des mémoires de réclamation des entrepreneurs

Assistance au Maître de l'Ouvrage pour les opérations de réception

Organisation des opérations de pré-réception des équipements techniques
Organisation des opérations de réception des travaux et proposition d'une décision au Maître de l'Ouvrage
Etablissement du procès-verbal de réception accompagné s'il y a lieu de la liste des réserves et notification aux différents intervenants après approbation par le Maître de l'Ouvrage
Gestion de la levée des réserves et de la reprise des désordres de toute nature apparus pendant l'année de parfait achèvement

ORDONNANCEMENT, PILOTAGE, COORDINATION

L'organisation, l'ordonnancement et la planification.
L'animation, le suivi et la relance de toutes les actions nécessaires au bon déroulement de l'opération.
L’établissement du planning détaillé TCE, le planning des chambres témoins, les plannings de rattrapage.
La participation et l’animation aux réunions de chantier.
La participation aux réunions périodiques avec la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre.
La diffusion des informations pour assurer le bon déroulement des travaux.
Le suivi de la diffusion des plans d’exécution, dossiers techniques, échantillons et de leur validation.
Le suivi du tableau de transmission des documents.
Suivi des approvisionnements.
Le pointage hebdomadaire de l'avancement des travaux par rapport au planning détaillé, élaboré en début de chantier.
La proposition d’imputation des responsabilités de retard.
La vérification des pourcentages des avancements des décomptes de travaux.
L’établissement et la diffusion des comptes rendus hebdomadaires des réunions de pilotage.
L’assistance au Maître d’œuvre pour les visites préalables à la réception.

MISSION DE BET VRD

Analyse du plan topographique.
Analyse de l'étude géotechnique.
Optimisation du plan de masse.
Démarche avec les concessionnaires.
Réalisation des plans de terrassement, voirie, EP, EU, AEP, BT, SG, Télécoms.
Réalisation des cubatures, détails techniques.
Dimensionnement des soutènements.
Dimensionnement des conduites EP.

ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION

La réalisation des études et métrés tous corps d’état
Vérification des coût et optimisation techniques
La description technique des ouvrages (CCTP)
L’établissement et le Contrôle des estimations prévisionnelles
L’analyse des offres de entreprises

ASSISTANCE A MAÎTRISE D'OUVRAGE

Assistance au maître d’ouvrage.
La participation aux réunions de chantier hebdomadaires et aux réunions techniques.
Le suivi avec les concessionnaires.
L’avis technique sur le projet en phase DCE.
L’avis sur les offres des entreprises en phase AMT.
La vérification de conformité et de contrôle du marché de travaux, par rapport aux pièces du marché (réunion techniques, mises au point techniques, délais).
La vérification avec l’OPC et les concepteurs sur l’avancement général de l’opération, compris la proposition de mesures coercitives qui peuvent en découler.
La réalisation de points hebdomadaires et mensuels avec la maitrise d’ouvrage.
L’avis sur les propositions d’agrément des sous-traitants.
La vérification des avancements des situations de travaux de chantier, leurs visas et la transmission à la maîtrise d’ouvrage.
Le suivi des ordres de services.
Le suivi et l’organisation de reconsultations en cas de défaillance d’entreprises.
La gestion financière du chantier et la tenue du tableau récapitulatif des devis.
L’interface entre le maitre d’ouvrage, l’équipe de concepteurs, C SPS, bureau de contrôle, géotechnicien et géomètre.
Le suivi des travaux complémentaires et avenants.
Le suivi des OPR (opérations préalables à la réception).
Assistance du maître d’ouvrage pendant la période de parfait achèvement
La participation aux opérations de réception de travaux.
Le suivi et la proposition des DGD.
L’assistance du maître d’ouvrage, pendant la période de parfait achèvement
Le suivi des levées de réserves.
Le suivi de remise des DOE avec le concepteur.